IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto:”Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
Visto il D.Lgs. 08.11.2006, n. 284 recante “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45 “ Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 N. 83 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n° 400 del 26/05/2004 e s.m.i “L.R. 28.04.200, n. 83 art. 19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.”.
Vista la D.G.R. 25.11.2005, n. 1244: “L.R. 28.04.2000, n. 83, art. 19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 400/04”.
Vista la Direttiva del 09.04.2002,” Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. DN3/153 del 13.11.2007 avente per oggetto “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 – D.G.R. 26.05.2004, n. 400 e s.m.i , art. 3.- L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – UNIONE DI COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA. Centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema del conferimento differenziato – Piattaforma tipo “B”, ubicata in località Fondovalle Salinello nel Comune di S.Omero. Approvazione del Piano di Adeguamento”;
Esaminata la nota presentata dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata del 17.06.2008, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 19.06.2008, prot. .n. DN3/15749, finalizzata all’ottenimento di una proroga di 60 (sessanta) giorni, a partire dal 17.06.2008, resasi necessaria in seguito ai ritardi nella esecuzione dei lavori dovuti alle avverse condizioni atmosferiche e ai ritardi nell’espletamento della gara di aggiudicazione degli stessi;
Tenuto conto che la suddetta nota reitera la precedente richiesta di proroga del 20.02.2008, presentata dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata e acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 26.02.2008, prot. .n. DN3/5329;
Preso atto che con nota del 20.05.2008 prot. n. 4569, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot. n° 13541/DN3 del 23.05.2008, il Dipartimento Provinciale dell’ARTA di Teramo ha espresso parere tecnico favorevole ad accordare all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata una proroga per l’ultimazione dei lavori di adeguamento relativi al primo lotto, con l’obbligo che vengano rispettate le condizioni ivi citate;
Vista la legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la legge n. 77 del 14.09.1999 “ Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di prorogare, di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal 17.06.2008, i lavori di adeguamento del primo lotto di cui alla Determinazione n. DN3/153 del 13.11.2007 “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 – D.G.R. 26.05.2004, n. 400 e s.m.i , art. 3.- L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – UNIONE DI COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA. Centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema del conferimento differenziato – Piattaforma tipo “B”, ubicata in località Fondovalle Salinello nel Comune di S.Omero .Approvazione del Piano di Adeguamento”;
2) di confermare integralmente quanto altro contenuto nella autorizzazione regionale n. DN3/153 del 13.11.2007;
3) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Prov.le di Teramo , all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo e alla Sezione Regionale Abruzzo dell’Albo nazionale gestori ambientali, presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
5) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata - Largo Benedetto di Gaetano, 64015 Nereto (TE);
6) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini